Visits: 15
Статья 705. Распределение рисков между сторонами
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 705 ГК РФ
-Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, предоставленных по договору подряда
- Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда:
риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;
риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. - При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.